ООО «Ювенал» (заказчик-генподрядчик) и ООО «Тор-Рос» (подрядчик) заключили договор на выполнение подрядных работ, по условиям которого подрядчик выполняет комплекс работ по проектированию и строительству объекта. Сроки выполнения работ по договору: начало работ - в течение трёх дней с момента подписания договора; окончание работ – 12 месяцев с момента начала работ. Срок окончания работ может быть увеличен на время задержки работ, возникшей в результате приостановки работ из-за несвоевременной их оплаты заказчиком-генподрядчиком.

Дополнительным соглашением к договору стороны определили виды и объемы работ по договору в расчете стоимости строительства и график проведения работ с указанием начала и окончания выполнения отдельных этапов работ.

До начала работ заказчик-генподрядчик, действуя в условиях  договора, перечислил на расчетный счет Истца  25% от стоимости работ, в качестве аванса по договору подряда.

Согласно пункту договора приемка выполненных строительно-монтажных работ на объекте производится ежемесячно путем подписания сторонами акта выполненных работ, составленного в соответствии с утвержденным расчетом стоимости работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

При этом заказчик-генподрядчик удерживает 25 % от суммы выполненных работ в счет погашения аванса. (пункт 2.3 договора.)

Заказчик-генподрядчик оплачивает подрядчику стоимость выполненных работ в семидневный срок с момента подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 и получения счета-фактуры от подрядчика.  (пункт 2.4 договора).

В материалы дела в качестве доказательств выполнения Истцом работ по договору на общую сумму 35 511 500  рублей представлены акты выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

В связи с задержкой в оплате выполненных работ Истец на основании пункта 1.4 договора направил в адрес Ответчика дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на продление срока окончания работ до сентября 2011 года, которое получено Ответчиком 11.09.2010 года. Ответчик письмом отказал Истцу в продлении срока строительства, указав на то, что ввод объекта в эксплуатацию должен быть в четвертом квартале 2010 года.

Истец направил в адрес Ответчика уведомление о приостановке работ на объекте ввиду систематической задержки платежей.

ООО «Тор-Рос» решив, что ответчик должен заключить соглашение о продлении сроков окончания строительства, установив срок окончания строительства не ранее сентября 2011 года, а также выплатить задолженность за выполненные работы, обратилось в арбитражный суд с иском.

Посчитав договор расторгнутым в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением Истцом сроков выполнения работ и наличием задолженности ООО «Ювенал» в виде неотработанного аванса, Истец обратился в арбитражный суд со встречным иском о взыскании долга и процентов, начисленных за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства прекращаются полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Названная статья устанавливает следующие условия, при которых зачет осуществляется не по соглашению сторон, а в результате заявления одной из сторон:

 во-первых, к зачету может быть предъявлено только такое требование, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

 во-вторых, предъявляемое к зачету требование должно быть однородным по отношению к требованию, вытекающему из основного обязательства.

Как было установлено судом, в дело в качестве доказательств выполнения Истцом работ представлены акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на общую сумму 35 511 500 рублей, подписанные Ответчиком без замечаний. ООО «Ювенал» подтвердило выполнение Истцом работ на данную сумму, однако из них засчитывает в погашение аванса - 8 877 875 рублей, платежные поручения на сумму 5 350 000 рублей, а также считает погашенной в соответствии с соглашениями о взаимозачетах - 952 792 рубля. Таким образом, ответчик подтверждает наличие задолженности перед Истцом по договору подряда в сумме 15 180 667.

Ответчик в адрес Истца направил заявление о зачете спорной суммы в счет погашения долга.

Доказательств того, что к зачету предъявлено несуществующее требование, Истец не представил.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Оценив на основании указанной статьи письмо о проведении зачета взаимных требований, суд пришел к выводу о том, что названный документ является надлежащим доказательством уведомления Истца о проведении зачета встречных требований в сумме, заявленной ко взысканию.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска о взыскании долга ООО «Ювенал» перед ООО «Тор-Рос».

Суд также установил, что Истец нарушил сроки выполнения работ, предусмотренных договором, что повлекло ненадлежащее использование денежных средств, перечисленных Ответчиком в качестве предварительной оплаты за работы, обязательство по выполнению которых по условиям договора возложено на ООО «Тор-Рос». Суд удовлетворил встречные исковые требования Ответчика и отказал во взыскании с него денежных средств по первоначальному иску.

Обратная связь

Обратная связь

29-04-2015 Hits:20732 1 Super User

Мы хотим быть уверены, что уровень нашего обслуживания соответствует требованиям наших клиентов...

Подробнее..
Закажите проведение Бизнес-завтрака

Закажите проведение Бизнес-завтрака

29-04-2015 Hits:20394 1 Super User

Мы можем провести Бизнес завтрак или семинар исключительно для сотрудников Вашего предприятия...

Подробнее..
Сотрудничество

Сотрудничество

29-04-2015 Hits:19751 1 Super User

Одним из важных стратегических направлений работы нашей фирмы - долговременное и успешное...

Подробнее..

Заполните поле

Заполните поле


Invalid Input

Заказать услугу
  1. ФИО
    Invalid Input
  2. Номер телефона
    Invalid Input
  3. (*)

    Неверно
Заказать звонок
  1. ФИО
    Invalid Input
  2. Номер телефона
    Invalid Input
  3. (*)

    Неверно